Professionista responsabile per ritardo pratiche superbonus

Il Tribunale di Rovigo (sentenza n. 492/2026) ha stabilito che il professionista che presenta in ritardo le pratiche edilizie, precludendo al committente l'accesso al superbonus nei termini previsti, risponde del danno anche se l'incarico non menzionava espressamente il conseguimento...